立博官方网站网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、立博博彩及人大文件、立博网站首页查询、行政法规及国务院文件、合同范本、裁判文书、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例 | 法规 | 律师  | 律所 | 法院 |  合同
背景颜色:
字体大小: 特大
  • 案例标题:立博备用网址 立博中文网 立博网站首页
  • 案由:民事案件 >> 合同、无因管理、不当得利纠纷 >> 合同纠纷 >> 承揽合同纠纷
  • 审理机构:山东省青岛市中级人民法院
  • 案号:立博官方网站文书类型:民事判决书
  • 审结日期:2019-03-20审理程序:二审
  • 审理人员:张亚梅;盛新国;温燕;徐慧;隋欣孜
  • 原始文档:有(购买后可下载) 
山东省青岛市中级人民法院
民事判决书

立博官方网站

上诉人(原审被):青岛华◑◑◑◑◑有限公司,住:◑◑◑办事处城马路中段。

法定代表人:陈林,总经理。

委托诉讼代理人:刘某,男,汉族,◑◑◑◑年◑◑月◑◑日出生,住:◑◑◑,系该公司员工。

被上诉人(原审原告):上海东◑◑◑◑◑有限公司,住:◑◑◑686弄2号第5幢201室。

法定代表人:moonsengpi1,董事长。

委托诉讼代理人:谢某,上海卓冉律师事务所律师。

委托诉讼代理人:张某,上海卓冉律师事务所律师。

上诉人青岛华夏橡肢工业有限公司(以下简称华夏公司)因与被上诉人上海东◑◑◑◑◑有限公司(以下简称东一公司)承立博网站首页,不服山东省◑◑◑区人民法院(2018)鲁0282民初6941号民事判决,向本院提起上诉。本院于◑◑◑◑年◑◑月14日立案受理后,依法组成合议庭进行了审理。上诉人华夏公司的委托诉讼代理人刘某,被上诉人东一公司的委托诉讼代理人张某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

华夏公司向本院提出上诉请求:1.撤销一审判决第二项,依法改判或发回重审。2.诉讼费由东一公司承担。事实与理由:一、一审认定上诉人所述延期交货系原材料供应商因环保问题无证据证实,不属于不可归责事由不当。上诉人两次与被上诉人协商变更交货日期,因与双方无关的原因即社会环境的异常变动,应适用合同法司法解释情势变更原则,上诉人提交的证据足以说明因环保严查等客观事实发生变更。上诉人一直在组织生产,且在◑◑◑◑年◑◑月20日邮件中也明确说明,双方确认已检测合格的规格medin-knn4001000✖4✖6✖3可以提前10天交付,但被上诉人抗辩称四个规格需要同时配合才能使用,此表述无合同约定,上诉人在双方协商变更的交货期之前供货,被上诉人理应收货。二、一审认定上诉人承担33478.7元违约金不当,即使上诉人因供应商环保严查等原因延迟交付,在履约过程中双方两次变更交货期,最后一次交货期为◑◑◑◑年◑◑月15日,一审认定数额过高。

东一公司辩称,一、上诉人以其与案外人的联络函作为主张情势变更的依据,认为其因采购商遭受环保严查致使供货链中断进而造成违约,该联络函恰证明了上诉人因自身原因违约,并非其所谓的环保严查因素。适用情势变更原则的前提是必须发生相对方签约时不可预见的情形且强迫其继续履行合同会显失公平。在曰常贸易中上游供货商不论出于何种原因造成供货链断缺都是可以预见的,这是正常的商业风险。上诉人已多次明确表示启用备用供应商,且新签约的合同与前述合同标的物完全一致,环保严查并非造成供货链中断的原因,即便上诉人能够提供证据支持,该情形亦与本案无关,更不能适用情势变更原则。二、上诉人……(本文书还有4255字未显示)


 

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录


关联案例

    隐藏信息: 以上信息是依据《民事诉讼法》、《刑事诉讼法》、《行政诉讼法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、最高人民法院《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》、最高人民法院《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》、《企业信息公示暂行条例》等有关立博博彩法规依法公开的信息。符合《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》、《促进大数据发展行动纲要》等文件精神和要求,建立健全中国社会信用体系,褒扬诚信,惩戒失信;若案例中涉及到您的相关个人信息,需要加以隐藏,请 点击此处 我们免费为您处理。

    免责声明: 1、立博官方网站系国家发展和改革委员会国家信息中心信用信息共享单位、赋有接收并向社会公开信息的职责。 本网信息系转载信息,信息仅代表收录到本网时的状态、并不代表该案件的当前的效力状态或真实有效、 用户须自行核实其真实可靠性;本网信息仅供阅读参考,任何情况下不得作为决策依据;立博官方网站作为原文转载方, 不对文书的真实性负责,亦不承担任何责任。 如您有证据证明该案件的状态或效力已发生了改变或与实际情况不符等情形, 请点此 投诉建议。客服会在两个工作日内予以处理(客服邮箱:[email protected])。 2、案件的状态如显示为“已结案”的, 有可能只是法院所做的程序性结案,不代表被执行人已完全履行,尚存在法院再次恢复的可能。案件状态如显示为“执行中”仅代表收录到本站时的状态,不代表当前状态,有可能当前案件业已结案,请您自行核实。

    该案例委托律师

    谢兵律师

    上海市 徐汇区

    案例:1841例

    张忠新律师

    上海市 徐汇区

    案例:1385例

    立博官方网站网

    扫描二维码,与立博官方网站网微信互动